Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Madde 10Mücbir sebepler
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Bu metin, tarihine kadar Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikleri içerir.
Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:
a)Doğal afetler.
b)Kanuni grev.
c)Genel salgın hastalık.
d)Kısmî veya genel seferberlik ilânı.
e)Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.
Atıflar(1)
Bu maddeye atıf yapanlar
Bu maddeyi uygulayan kararlar
185 karar arasından seçildi- 6. Hukuk Dairesi · E. 2024/2185 · K. 2025/2794 · T. 08.09.2025Daire kararıBozma
taraflar arasındaki sözleşmenin 26.1 maddesinde sözleşmenin idare veya yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerinin uygulanacağının düzenlendiği, 4735 sayılı Yasa'nın 10. maddesi ve 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Covid-19 salgının mücbir sebep olduğu ve davacının fesih talebinin reddinin bahsi geçen yasa maddesine aykırı olduğu,
- 6. Hukuk Dairesi · E. 2023/4065 · K. 2025/332 · T. 05.02.2025Daire kararıOnama
ancak idari şartnamenin 19 ve 25. maddeleri de tip sözleşmedeki gibi sadece vergi, resim ve harç gibi mali sorumluluklardaki artışlarla ilgili olduğunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun "Mücbir Sebepler" başlıklı 10. maddesine göre esasen idarenin süre uzatımı vermesi için mücbir sebebin varlığını kabul etmesi gerektiğini,
- 13. Daire · E. 2022/3424 · K. 2022/3161 · T. 16.09.2022Daire kararıOnama
yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda sözleşmenin sulhen feshi olanağının tanındığı, ancak salgın hastalığın, 4735 sayılı Yasa'nın 10. maddesinde mücbir sebep halleri arasında sayıldığı ve aynı maddede mücbir sebep nedeniyle yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olmak, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olmak,
Seçim otomatiktir: kararın maddeyi uygulayan cümlesi, mahkemenin bağlayıcılık derecesi, maddenin sonraki değişiklikleri ve kararın bu maddeye özgülüğü birlikte puanlanır. Hukuki tavsiye değildir; kararın güncelliğini ayrıca denetleyin.