Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Madde 7Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Bu metin, tarihine kadar Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikleri içerir.
Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a)İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
b)İdarenin adı ve adresi.
c)Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.
d)Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.
e)Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.
f)Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.
g)Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.
h)Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı.
i)Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.
j)Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.
k)Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.
l)Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.
m)İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
n)Gecikme halinde alınacak cezalar.
o)(Değişik: 30/7/2003-4964/43 md.) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
p)Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
r)Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.
s)Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.
t)Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.
u)Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.
v)İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.
y)Anlaşmazlıkların çözümü.
z)(Ek: 4/4/2015-6645/33 md.) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler.
Değişiklik geçmişi(2)
- 04.04.2015“İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler.” ile başlayan bent 04.04.2015 tarihinde 6645 sayılı Kanunla eklendi
- 30.07.2003“Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında…” ile başlayan bent 30.07.2003 tarihinde 4964 sayılı Kanunla değiştirildi
Maddenin eski metinleri gösterilmiyor; yalnız hangi bölümün ne zaman, hangi kanunla değiştiği.
Bu maddeyi uygulayan kararlar
37 karar arasından seçildi- 13. Daire · E. 2023/545 · K. 2023/3856 · T. 04.10.2023Daire kararıBozma
Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz." kuralına yer verilmiş; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 7. maddesinde ise, sözleşmede yer alması zorunlu hususlar sayılarak, maddenin (d) bendi uyarınca "Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları" hususunun da sözleşmede yer alması gerektiği belirtilmiştir.
- Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi · E. 2023/242 · K. 2024/357 · T. 04.06.2024İlk derece
7.1.1., 7.1.2., 44.6. Maddesi hükmüne göre ihale bedeline dahil olduğunun (ve yüklenici tarafından ödeneceğinin) düzenlendiği, taraflar arasındaki sözleşmenin 8.1. ve 8.2.maddesi atfıyla Kamu İhale Kurumu'nun Tip İdari Şartnamesi 26.1. ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 27- (i) bendi ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Madde 7-(h) bendi düzenlemesine göre de vergilerin teklif ve sözleşme bedeline dahil olduğu, Davalı yüklenici tarafından davacı idareye verilen 09.11.2017 tarihli Birim Fiyat Teklif Mektubu'nda;
- Danıştay 13. Daire Başkanlığı · E. 2016/2067 · K. 2016/3674 · T. 10.11.2016Daire kararıBozma
iş deneyimine konu işin özel sektöre veya kamuya yapılması arasında bir ayrım yapılmadığı gibi asıl yüklenici ve alt yüklenici olarak çalışması arasında da fark bulunmadığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 15. maddesi ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 7. maddesinde yer alan hükümler birlikte değerlendirildiğinde, alt yüklenici çalıştırılmasında idarenin onayının alınıp alınmamasının sözleşme kapsamında adli bir uyuşmazlık olduğu,
Seçim otomatiktir: kararın maddeyi uygulayan cümlesi, mahkemenin bağlayıcılık derecesi, maddenin sonraki değişiklikleri ve kararın bu maddeye özgülüğü birlikte puanlanır. Hukuki tavsiye değildir; kararın güncelliğini ayrıca denetleyin.