Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Madde 15Sözleşmede değişiklik yapılması
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Yürürlükte
Bu metin, tarihine kadar Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikleri içerir.
Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
a)İşin yapılma veya teslim yeri.
b)İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
Bu maddeyi uygulayan kararlar
26 karar arasından seçildi- 6. Hukuk Dairesi · E. 2024/2313 · K. 2025/3145 · T. 29.09.2025Daire kararıOnama
4735 sayılı Kanun’un 15. maddesi gereği sözleşme bedelinin aşılmaması ve de idare ile yüklenicinin karşılıklı anlaşması kaydıyla, işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresine uygun olarak ödeme şartlarında değişiklik yapılabileceğini, Kamu İhale Kurumunun 28.01.2016 tarihli kararı gereği asgari ücretteki artışın TBK'nın 138. maddesi uyarınca uyarlama davası ile talep edilmesinin uygun olduğunu,
- 1. Daire · E. 2004/445 · K. 2004/249 · T. 08.10.2004Daire kararı
4734 sayılı Kanun uyarınca ihale edilen işlere ilişkin sözleşmelerde, 4735 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde öngörülen sözleşme bedelinin aşılmaması ve tarafların karşılıklı anlaşması kaydıyla sözleşmenin, işin yapılma veya teslim yerine, işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi şartıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılabileceği, bunların dışında sözleşmelerde değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı,
- İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesi · E. 2017/777 · K. 2019/1280 · T. 24.12.2019İlk dereceRet
Yine, sözleşmenin 24. Maddesi ve 4735 sayılı Kanun'un 15. maddesi gereği sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamayacağı ve ek sözleşme düzenlenemeyeceği, sözleşme hükümlerine aykırı olarak düzenlenen 01.08.2013 tarihli protokolün geçerli olmadığı, sözleşmenin 30. maddesi gereği sözleşme bedelinin %70'den daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşıldığı hallerde yüklenicin yapmış olduğu gerçek giderlerin ödeneceğini belirtilmiştir.
Seçim otomatiktir: kararın maddeyi uygulayan cümlesi, mahkemenin bağlayıcılık derecesi, maddenin sonraki değişiklikleri ve kararın bu maddeye özgülüğü birlikte puanlanır. Hukuki tavsiye değildir; kararın güncelliğini ayrıca denetleyin.